一、装修工程合同未约定违约金逾期如何处理?
装修工程合同未约定违约金逾期可以向法院提起诉讼,要求对方支付不超过实际损失30%的违约金。
根据我国《民法典》规定,当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的,应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。
只要约定了完工时间,装修公司超期未完成装修就说明他们违反了合同约定,因此装修公司仍然应该承担违约责任,可以要求减少装修费、赔偿因延期造成的损失。
《民法典》第五百七十七条【违约责任】当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的,应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。
二、合同签订的注意事项
1、装修合同之承包方资格审查作为发包方,为预防欺诈,应了解承包方主要的情况:
确认承包方的主体资格是否真实与合法,是否是经过工商行政管理机关核准登记的企业法人,是否具有从事民用建筑装饰装修工程的资质,资质等级符合本次施工的要求。
确认签约人的资格,若是委托代理人是否具有授权委托书。
了解承包方的经营范围、社会信誉等以确定其履约能力,必要时可以去参观发包方正在施工的装修现场。
2、装修合同之材料在合同中关于材料应进行详细的约定,如可约定由承包人提供的材料、设备,承包人应在材料运到施工现场前通知发包人,并接受发包人检验。
承包方提供的材料和设备质量必须符合国家标准,有质量检验合格证明,同时必须符合国家环保标准。
若承包方提供的材料和设备不符合标准,应当立即更换和重做。
3、装修合同之工期在合同中,应对工期进行明确的约定,承包方应按期完成工程。
如果因发包人未按约定完成其应负责的工作而影响工期的,工期应当顺延。
但如因承包人责任不能按期开工或无故中途停工而影响工期的,工期不顺延。
4、装修合同之质量装修合同中,作为承包方,应注意对承包事项的基本信息进行准确、详细约定,应严格按照设计图纸和质量标准施工。
对于产品质量标准应进行明确约定,按国家制定的施工及验收规范为质量评定验收标准,以避免产品质量标准方面发生争议。
承包方应严格按照工程建设强制性标准和其他技术标准施工,按照发包方认可的设计、施工方案和做法说明完成工程,确保质量。
5、装修合同之检验为保障发包方的合理利益,应在合同中明确约定,对隐蔽工程和中间工程的检查与验收手续。
装修合同应约定,工程竣工后,承包方应通知发包方验收,发包方在合理时间内组织验收,并办理验收移交手续。
如果发包方不能在规定时间内组织验收,及时通知承包方另行安排时间验收。
若发包方在验收时发现不符合质量标准的,可要求承包方赔偿或返工。
6、装修合同之保修期为了保障发包方的利益,双方应在合同中明确约定保修期,保修期在验收合格后起算,双方可在验收合格后填写工程保修单。
7、装修合同之价款为了避免风险,应特别注意在装修合同中对价款支付时间、方式、违约责任等进行明确约定。
明确约定款项的支付方式,如以现金、汇票或是支票,分期支付制。
明确约定款项支付时间,开工前发包方支付相当于总价款20%的工程款;
完成50%的工程量后,支付相当于总价款30%的工程款;
竣工验收后,支付总价款50%的工程款。
因此,订立合同时,建议发包方根据实际情况对工程概况、违约责任、管辖地等约定清楚,以降低合同履行风险和保证合同顺利履行,并尽可能保障自身的合法、合理利益。
8、工期延误1对以下原因造成竣工日期延误,经发包人确认,工期相应顺延:
(1)工程量变化和设计变更;
(2)不可抗力;
(3)发包人同意工期顺延的其他情况。
因发包人未按约定完成其应负责的工作而影响工期的,工期顺延;
因发包人提供的材料、设备质量不合格而影响工程质量的,返工费用由发包人承担,工期顺延。
发包人未按期支付工程款,合同工期相应顺延。
因承包人责任不能按期开工或无故中途停工而影响工期的,工期不顺延;
因承包人原因造成工程质量存在问题的,返工费用由承包人承担,工期不顺延。
《民法典》第585条规定:
约定的违约金低于造成的损失,当事人可以请求法院予以增加;
约定的违约金过分高于造成的损失,当事人可以请求法院适当减少。
我们在签订装修工程合同的时候,应当十分注意合同条款的书写,同时也要了解合同签订的相关法律规定,以免产生漏写条款的情况,从而损害到自身的合法利益,在必要时我们也可以运用法律武器来维护自身的权益。
网站地图
更多#建设工程纠纷相关法律知识
1.9w 浏览文章总价合同承包人违约解除合同后工程款还需要支付吗
2.3w 浏览文章上海建房施工纠纷律师收费标准是什么
2.4w 浏览文章个人名义签订了建筑
工程承包合同有效吗
1.3w 浏览文章施工合同可以实施留置权吗
1.6w 浏览文章建筑工程合同条款不明如何判决
1.9w 浏览文章解除工程
合同纠纷怎么打官司
2.5w 浏览文章建筑工程装饰装修合同纠纷到哪里起诉
1.9w 浏览文章建设工程承揽合同纠纷怎么打官司
1.8w 浏览文章劳务纠纷和建设工程合同纠纷无法协商怎么处理?
1.7w 浏览文章开发商违规建筑需要拆除吗
1.6w 浏览文章建设工程内部承包合同纠纷是否属于专属管辖
2.6w 浏览文章建设工程合同签订和实施的基本原则是什么
2.9w 浏览文章装修公司未按合同施工可否起诉赔偿
1.9w 浏览文章自然人能否承包工程,承包合同签了可以不履行吗
1.4w 浏览文章公司和个人签的工程施工合同有效吗
2.0w 浏览文章建筑行业停工多久可解除合同,合同解除的法律责任
2.3w 浏览文章民法典中个人与个人签订工程合同有效吗
1.2w 浏览文章保密协议对初级工程师有效吗
2.8w 浏览文章工程项目未签订合同怎么处理
1.9w 浏览文章工程施工不可抗力怎么处理,不可抗力因素范围
更多#施工合同纠纷相关
咨询装修时,个人装修未约定逾期违约金,逾期该怎么办?
460次阅读图文装修逾期起诉的流程信用卡逾期被起诉流程:1、如果是银行向法院提起民事诉讼的,则法院应该在受到诉讼材料之日起7日内决定是否受理。2、如果你欠款金额达1万元的,经银行两次催收后超过3个月仍不归还的,则构成信用卡诈骗罪,应承担刑事责任。在公安机关立案侦查后,一般要经四个月左右的时间,才会由检察院向法院提起公诉。
2023-12-17801次阅读文章装修合同未约定违约金逾期了怎么办?
2023.03.0935265次阅读咨询我家装修过程逾期20天未装完装修公司问我要尾款,而且装修质量不合格?
334次阅读图文装修公司逾期违约如何处理装修公司逾期违约的,需根据以下情形处理:1、如果工程延误是由业主单方造成,且经过装修公司采取补救措施依然未能解决的,那么此时装修公司不需要承担责任。2、如果工程延误主要是由业主单方造成,且装修公司放任其产生的,此时装修公司应该承担相应的责任。例如业主未及时将相关装修材料补足,而装修公司发现后又不主动提醒,进而导致工期延误的等等。此时,装修公司应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。
2023-12-171081次阅读文章装修工程合同未约定违约金逾期如何处理?
2023.03.033973次阅读咨询装修合同逾期违约?
338次阅读图文装修公司逾期违约怎么处理装修公司逾期违约的,需根据以下情形处理:1、如果工程延误是由业主单方造成,且经过装修公司采取补救措施依然未能解决的,那么此时装修公司不需要承担责任。2、如果工程延误主要是由业主单方造成,且装修公司放任其产生的,此时装修公司应该承担相应的责任。
2023-12-121039次阅读文章装修工程合同未约定违约金,逾期了怎么办?
2023.03.062873次阅读咨询装修合同未约定逾期时间,能获得赔偿吗
1362次阅读加载更多更多
施工合同纠纷最新文章
工程合同纠纷在哪里起诉?
1506次阅读2023.12.31民法典建筑公司内部承包合同是有没有效的
1795次阅读2023.12.29建筑分公司能否单独对外签合同
1375次阅读2023.12.29施工合同无效的情形是怎样的
1132次阅读2023.12.28施工合同纠纷诉讼以哪些为履行地
1971次阅读2023.12.28遇到施工合同纠纷问题?本站专业律师 处理更可靠
快速咨询
律师权威解答查看更多工程款到了后,合同总额差距10万元,然后用我公司和他公司签了个合同,个我用一朋友公司资质接了个项目?
2024-01-02 20:18:01网友提问EPC工程,有招标上限,可以签暂定总价合同吗?
2024-01-02 15:17:07网友提问签了合同工程签证给的少,这种怎么处理?
2024-01-02 12:55:17网友提问装修公司施工差拒不整改可以起诉吗?
2024-01-02 09:31:14网友提问工程款未支付,但是又没有签合合同?
2024-01-01 15:31:39网友提问装修公司工程逾期80天,但合同没有写逾期赔偿标准。我自己也有老房子住,我该怎么主张赔偿?
2024-01-01 13:53:38网友提问我想问下,我和公司签了合同,中间口头协议解除合同,现在工程结算单与合同𣎴一样,?
2024-01-01 02:03:47网友提问施工队有个纠纷,写个诉讼状。?
2023-12-31 18:52:40网友提问由于施工方长期不动工而且我现在急需资金我想要撤销抵房协议可以吗?
2023-12-31 11:48:09网友提问广西有工地在周六周末以及法定节假日施工是允许的吗?
2023-12-31 11:21:16网友提问