欢迎来到普法知识馆!
法律生活
法律职场
纠纷问题
法律经济
律师解答
合同范本
法律科普
其他法律
我要投稿
投诉建议
关闭→
首页
法律生活
法律职场
纠纷问题
法律经济
律师解答
合同范本
法律科普
其他法律
当前位置:
普法知识馆
>
纠纷问题
>
建设工程纠纷
>
工程款纠纷
>
拖欠工程款可以让对方停工吗
拖欠工程款可以让对方停工吗
普法知识馆
人气:2.65W
可以。
发包人拖欠工程款,是导致建筑工程停工的最常见的一个原因。
当
承包
人采取合理方式催告后,在合理期限内发包人仍然不付款的,承包人可以停工,而停工必然会给承包人造成窝工、停工等不应有的损失。
这种情况下,承包人在追讨工程欠款时,是可以同时要求发包人赔偿相应的停工、窝工等损失的。
法律
依据
《民法典》第八百零三条
发包人未按照
约定
的时间和要求提供原材料、设备、场地、资金、技术资料的,承包人可以顺延工程日期,并有权请求赔偿停工、窝工等损失。
TAG标签:
#
拖欠
#
停工
#
工程款
#
图文推荐
公路工程质保金返还规定是如何规定的呢
建筑工程质量保险条款有哪些规定
承包工程款能从查封房产中优先执行吗
工程质量不合格不结款吗?
相关文章
拖欠工程款停工联络函
拖欠工程款是否可以要求对方支付利息?
拖欠工程款让对方停工可以吗
工程款可以拖欠多久
拖欠工程款可以仲裁吗
拖欠工程款能让对方停工吗
工程款拖欠可以堵工地吗
工程款拖欠停工发函
拖欠工程有欠条可以吗
拖欠工程款是否可以要求对方支付利息
工程款拖欠造成停工
拖欠工程款可以报警吗
热文推荐
1
拖欠工程款多少可以起诉
2
财政局拖欠工程款可以起诉吗
3
拖欠工程款多久可以起诉
4
工程款拖欠
5
拖欠工程款多少可以诉讼
6
拖欠工程款可以劳动仲裁吗
7
工程款拖欠多久可以起诉
8
公司拖欠工资可以停止工作吗
9
工程款拖欠可以向法院起诉吗
10
可以申请停工吗 - 公司拖欠工资
11
拖欠工程款可以向法院起诉吗
12
工程款拖欠债权转让
13
拖欠工程款
14
拖欠工程款同时要利息可以吗?
15
拖欠工程款可以主张利息吗
猜你喜欢
1
工资拖欠打12333有用吗?
2
拖欠工程款是否可以主张利息
3
拖欠工程价款可以要求支付利息吗
4
工程款拖欠有利息吗
5
工程拖欠工程款怎么办
6
拖欠工程款纠纷
7
拖欠工程款可以报警吗
8
工厂可以拖欠工资吗
9
客户拖欠工程款
10
拖欠工程款可以要求支付利息吗
11
施工企业如何应对拖欠工程款
12
工程人该如何应对工程款拖欠
13
无拖欠工程款
14
工程完工拖欠工程款
15
如何应对政府拖欠工程款
16
拖欠工程款可以找哪个部门可以解决
17
甲方拖欠工程款会怎样
18
拖欠工资可以告吗
19
对于拖欠工资可以报警吗?
20
拖欠工程款应该如何应对
21
何炅爸爸拖欠工资是怎么回事 何炅爸爸拖欠工资是真的吗
22
拖欠工程款怎么要 - 拖欠工程款怎么办
23
对于私人老板拖欠民工工资怎么办
24
甲方拖欠工程款怎么办?
25
建筑工程款拖欠可以起诉解决吗
最近更新
1
怎么被认定拐骗儿童罪
2
终止续签房屋租赁的函
3
复婚没户口本开户籍证明行吗
4
抵押合同无效的后果
5
离婚时怎么分? - 双方父母婚后出资购买的房产
6
离婚三个月大的孩子财产分割应该怎么做
7
最新车过户后交强险需要变更吗
8
品牌加盟合同范本10篇
9
人民检查院有权批捕欠款人吗?
10
兴仁县民政局结婚登记
11
办生二胎准生证
12
公共租赁住屋廉租房有几种区别
13
孕期公司违法解除劳动合同
14
委派董事劳动关系
15
盱眙县人民法院判决书